Portal Jurídico de aranzadi

(Saltar navegación e ir al contenido)

Acceso XXX

¿No estás registrado?

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público

Marginal: RCL\2011\2050

Deroga Ley 30/2007, de 30-10-2007 (RCL 2007\1964).


[Parte expositiva]
Articulo Unico
Articulo Unico
Disposición Derogatoria única.-Derogación normativa
Disposición Final única.-Entrada en vigor
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
TÍTULO PRELIMINAR.-Disposiciones generales
CAPÍTULO I.-Objeto y ámbito de aplicación de la Ley
Art 1.-Objeto y finalidad
Art 2.-Ámbito de aplicación
Art 3.-Ámbito subjetivo
Art 4.-Negocios y contratos excluidos
CAPÍTULO II.-Contratos del sector público
Seccion SECCIÓN 1ª.-Delimitación de los tipos contractuales
Art 5.-Calificación de los contratos
Art 6.-Contrato de obras
Art 7.-Contrato de concesión de obras públicas
Art 8.-Contrato de gestión de servicios públicos
Art 9.-Contrato de suministro
Art 10.-Contrato de servicios
Art 11.-Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado
Art 12.-Contratos mixtos
Seccion SECCIÓN 2ª.-Contratos sujetos a una regulación armonizada
Art 13.-Delimitación general
Art 14.-Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art 15.-Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art 16.-Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral
Art 17.-Contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada
Seccion SECCIÓN 3ª.-Contratos administrativos y contratos privados
Art 18.-Régimen aplicable a los contratos del sector público
Art 19.-Contratos administrativos
Art 20.-Contratos privados
Art 21.-Jurisdicción competente
LIBRO I.-Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos
Titulo TÍTULO I.-Disposiciones generales sobre la contratación del sector público
Titulo CAPÍTULO I.-Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público
Art 22.-Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación
Art 23.-Plazo de duración de los contratos
Art 24.-Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios particulares
Titulo CAPÍTULO II.-Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato
Art 25.-Libertad de pactos
Art 26.-Contenido mínimo del contrato
Titulo CAPÍTULO III.-Perfección y forma del contrato
Art 27.-Perfección de los contratos
Art 28.-Carácter formal de la contratación del sector público
Titulo CAPÍTULO IV.-Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización
Art 29.-Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas
Art 30.-Datos estadísticos
Titulo CAPÍTULO V.-Régimen de invalidez
Art 31.-Supuestos de invalidez
Art 32.-Causas de nulidad de derecho administrativo
Art 33.-Causas de anulabilidad de derecho administrativo
Art 34.-Revisión de oficio
Art 35.-Efectos de la declaración de nulidad
Art 36.-Causas de invalidez de derecho civil
Art 37.-Supuestos especiales de nulidad contractual
Art 38.-Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del artículo anterior
Art 39.-Interposición de la cuestión de nulidad
Titulo CAPÍTULO VI.-Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos
Art 40.-Recurso especial en materia de contratación: Actos recurribles
Art 41.-Órgano competente para la resolución del recurso
Art 42.-Legitimación
Art 43.-Solicitud de medidas provisionales
Art 44.-Iniciación del procedimiento y plazo de interposición
Art 45.-Efectos derivados de la interposición del recurso
Art 46.-Tramitación del procedimiento
Art 47.-Resolución
Art 48.-Determinación de la indemnización
Art 49.-Efectos de la resolución
Art 50.-Arbitraje
Titulo TÍTULO II.-Partes en el contrato
Titulo CAPÍTULO I.-Órgano de contratación
Art 51.-Competencia para contratar
Art 52.-Responsable del contrato
Art 53.-Perfil de contratante
Titulo CAPÍTULO II.-Capacidad y solvencia del empresario
Art 54.-Condiciones de aptitud
Art 55.-Empresas no comunitarias
Art 56.-Condiciones especiales de compatibilidad
Art 57.-Personas jurídicas
Art 58.-Empresas comunitarias
Art 59.-Uniones de empresarios
Art 60.-Prohibiciones de contratar
Art 61.-Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y efectos
Art 62.-Exigencia de solvencia
Art 63.-Integración de la solvencia con medios externos
Art 64.-Concreción de las condiciones de solvencia
Art 65.-Exigencia de clasificación
Art 66.-Exención de la exigencia de clasificación
Art 67.-Criterios aplicables y condiciones para la clasificación
Art 68.-Competencia para la clasificación
Art 69.-Inscripción registral de la clasificación
Art 70.-Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones
Art 71.-Comprobación de los elementos de la clasificación
Art 72.-Acreditación de la capacidad de obrar
Art 73.-Prueba de la no concurrencia de una prohibición de contratar
Art 74.-Medios de acreditar la solvencia
Art 75.-Solvencia económica y financiera
Art 76.-Solvencia técnica en los contratos de obras
Art 77.-Solvencia técnica en los contratos de suministro
Art 78.-Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
Art 79.-Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos
Art 80.-Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad
Art 81.-Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental
Art 82.-Documentación e información complementaria
Art 83.-Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Art 84.-Certificados comunitarios de clasificación
Titulo CAPÍTULO III.-Sucesión en la persona del contratista
Art 85.-Supuestos de sucesión del contratista
Titulo TÍTULO III.-Objeto, precio y cuantía del contrato
Titulo CAPÍTULO I.-Normas generales
Art 86.-Objeto del contrato
Art 87.-Precio
Art 88.-Cálculo del valor estimado de los contratos
Titulo CAPÍTULO II.-Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas
Art 89.-Procedencia y límites
Art 90.-Sistema de revisión de precios
Art 91.-Fórmulas
Art 92.-Coeficiente de revisión
Art 93.-Revisión en casos de demora en la ejecución
Art 94.-Pago del importe de la revisión
Titulo TÍTULO IV.-Garantías exigibles en la contratación del sector público
Titulo CAPÍTULO I.-Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas
Art 95.-Exigencia de garantía
Art 96.-Garantías admitidas
Art 97.-Régimen de las garantías prestadas por terceros
Art 98.-Garantía global
Art 99.-Constitución, reposición y reajuste de garantías
Art 100.-Responsabilidades a que están afectas las garantías
Art 101.-Preferencia en la ejecución de garantías
Art 102.-Devolución y cancelación de las garantías
Art 103.-Exigencia y régimen
Titulo CAPÍTULO II.-Garantías a prestar en otros contratos del sector público
Art 104.-Supuestos y régimen
Titulo TÍTULO V.-Modificación de los contratos
Art 105.-Supuestos
Art 106.-Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación
Art 107.-Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación
Art 108.-Procedimiento
LIBRO II.-Preparación de los contratos
Titulo TÍTULO I.-Preparación de contratos por las Administraciones Públicas
Titulo CAPÍTULO I.-Normas generales
Art 109.-Expediente de contratación: iniciación y contenido
Art 110.-Aprobación del expediente
Art 111.-Expediente de contratación en contratos menores
Art 112.-Tramitación urgente del expediente
Art 113.-Tramitación de emergencia
Art 114.-Pliegos de cláusulas administrativas generales
Art 115.-Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Art 116.-Pliegos de prescripciones técnicas
Art 117.-Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas
Art 118.-Condiciones especiales de ejecución del contrato
Art 119.-Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales
Art 120.-Información sobre las condiciones de subrogación en contratos de trabajo
Titulo CAPÍTULO II.-Normas especiales para la preparación de determinados contratos
Art 121.-Proyecto de obras
Art 122.-Clasificación de las obras
Art 123.-Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración
Art 124.-Presentación del proyecto por el empresario
Art 125.-Supervisión de proyectos
Art 126.-Replanteo del proyecto
Art 127.-Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los contratos de obra con abono total del precio
Art 128.-Estudio de viabilidad
Art 129.-Anteproyecto de construcción y explotación de la obra
Art 130.-Proyecto de la obra y replanteo de éste
Art 131.-Pliegos de cláusulas administrativas particulares
Art 132.-Régimen jurídico del servicio
Art 133.-Pliegos y anteproyecto de obra y explotación
Art 134.-Evaluación previa
Art 135.-Programa funcional
Art 136.-Clausulado del contrato
Titulo TÍTULO II.-Preparación de otros contratos
Titulo CAPÍTULO ÚNICO.-Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de contratos subvencionados
Art 137.-Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de pliegos
LIBRO III.-Selección del contratista y adjudicación de los contratos
Titulo TÍTULO I.-Adjudicación de los contratos
Titulo CAPÍTULO I.-Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
Art 138.-Procedimiento de adjudicación
Art 139.-Principios de igualdad y transparencia
Art 140.-Confidencialidad
Art 141.-Anuncio previo
Art 142.-Convocatoria de licitaciones
Art 143.-Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de las proposiciones
Art 144.-Reducción de plazos en caso de tramitación urgente
Art 145.-Proposiciones de los interesados
Art 146.-Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos
Art 147.-Admisibilidad de variantes o mejoras
Art 148.-Subasta electrónica
Art 149.-Sucesión en el procedimiento
Art 150.-Criterios de valoración de las ofertas
Art 151.-Clasificación de las ofertas, adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación
Art 152.-Ofertas con valores anormales o desproporcionados
Art 153.-Información no publicable
Art 154.-Publicidad de la formalización de los contratos
Art 155.-Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración
Art 156.-Formalización de los contratos
Art 157.-Delimitación
Art 158.-Información a los licitadores
Art 159.-Plazos para la presentación de proposiciones
Art 160.-Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
Art 161.-Adjudicación
Art 162.-Caracterización
Art 163.-Criterios para la selección de candidatos
Art 164.-Solicitudes de participación
Art 165.-Selección de solicitantes
Art 166.-Contenido de las invitaciones e información a los invitados
Art 167.-Proposiciones
Art 168.-Adjudicación
Art 169.-Caracterización
Art 170.-Supuestos generales
Art 171.-Contratos de obras
Art 172.-Contratos de gestión de servicios públicos
Art 173.-Contratos de suministro
Art 174.-Contratos de servicios
Art 175.-Otros contratos
Art 176.-Delimitación de la materia objeto de negociación
Art 177.-Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de participación
Art 178.-Negociación de los términos del contrato
Art 179.-Caracterización
Art 180.-Supuestos de aplicación
Art 181.-Apertura del procedimiento y solicitudes de participación
Art 182.-Diálogo con los candidatos
Art 183.-Presentación y examen de las ofertas
Art 184.-Ámbito de aplicación
Art 185.-Bases del concurso
Art 186.-Participantes
Art 187.-Publicidad
Art 188.-Decisión del concurso
Titulo CAPÍTULO II.-Adjudicación de otros contratos del sector público
Art 189.-Delimitación general
Art 190.-Adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada
Art 191.-Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación armonizada
Art 192.-Régimen de adjudicación de contratos
Art 193.-Adjudicación de contratos subvencionados
Titulo TÍTULO II.-Racionalización técnica de la contratación
Titulo CAPÍTULO I.-Normas generales
Art 194.-Sistemas para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas
Art 195.-Sistemas para la racionalización de la contratación de otras entidades del sector público
Titulo CAPÍTULO II.-Acuerdos marco
Art 196.-Funcionalidad y límites
Art 197.-Procedimiento de celebración de acuerdos marco
Art 198.-Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco
Titulo CAPÍTULO III.-Sistemas dinámicos de contratación
Art 199.-Funcionalidad y límites
Art 200.-Implementación
Art 201.-Incorporación de empresas al sistema
Art 202.-Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de contratación
Titulo CAPÍTULO IV.-Centrales de contratación
Art 203.-Funcionalidad y principios de actuación
Art 204.-Creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Art 205.-Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada
Art 206.-Régimen general
Art 207.-Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el tratamiento de la información
LIBRO IV.-Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos
Titulo TÍTULO I.-Normas Generales
Titulo CAPÍTULO I.-Efectos de los contratos
Art 208.-Régimen jurídico
Art 209.-Vinculación al contenido contractual
Titulo CAPÍTULO II.-Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos administrativos
Art 210.-Enumeración
Art 211.-Procedimiento de ejercicio
Titulo CAPÍTULO III.-Ejecución de los contratos
Art 212.-Ejecución defectuosa y demora
Art 213.-Resolución por demora y prórroga de los contratos
Art 214.-Indemnización de daños y perjuicios
Art 215.-Principio de riesgo y ventura
Art 216.-Pago del precio
Art 217.-Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas
Art 218.-Transmisión de los derechos de cobro
Titulo CAPÍTULO IV.-Modificación de los contratos
Art 219.-Potestad de modificación del contrato
Art 220.-Suspensión de los contratos
Titulo CAPÍTULO V.-Extinción de los contratos
Art 221.-Extinción de los contratos
Art 222.-Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
Art 223.-Causas de resolución
Art 224.-Aplicación de las causas de resolución
Art 225.-Efectos de la resolución
Titulo CAPÍTULO VI.-Cesión de los contratos y subcontratación
Art 226.-Cesión de los contratos
Art 227.-Subcontratación
Art 228.-Pagos a subcontratistas y suministradores
Titulo TÍTULO II.-Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado
Titulo CAPÍTULO I.-Contrato de obras
Art 229.-Comprobación del replanteo
Art 230.-Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista
Art 231.-Fuerza mayor
Art 232.-Certificaciones y abonos a cuenta
Art 233.-Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado
Art 234.-Modificación del contrato de obras
Art 235.-Recepción y plazo de garantía
Art 236.-Responsabilidad por vicios ocultos
Art 237.-Causas de resolución
Art 238.-Suspensión de la iniciación de la obra
Art 239.-Efectos de la resolución
Titulo CAPÍTULO II.-Contrato de concesión de obra pública
Art 240.-Modalidades de ejecución de las obras
Art 241.-Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros
Art 242.-Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras
Art 243.-Modificación del proyecto
Art 244.-Comprobación de las obras
Art 245.-Derechos del concesionario
Art 246.-Obligaciones del concesionario
Art 247.-Uso y conservación de la obra pública
Art 248.-Zonas complementarias de explotación comercial
Art 249.-Prerrogativas y derechos de la Administración
Art 250.-Modificación de la obra pública
Art 251.-Secuestro de la concesión
Art 252.-Penalidades por incumplimientos del concesionario
Art 253.-Financiación de las obras
Art 254.-Aportaciones públicas a la construcción
Art 255.-Retribución por la utilización de la obra
Art 256.-Aportaciones públicas a la explotación
Art 257.-Obras públicas diferenciadas
Art 258.-Mantenimiento del equilibrio económico del contrato
Art 259.-Emisión de obligaciones y otros títulos
Art 260.-Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario
Art 261.-Objeto de la hipoteca de la concesión
Art 262.-Derechos del acreedor hipotecario
Art 263.-Ejecución de la hipoteca
Art 264.-Derechos de titulares de cargas inscritas o anotadas sobre la concesión para el caso de resolución concesional
Art 265.-Créditos participativos
Art 266.-Modos de extinción
Art 267.-Extinción de la concesión por transcurso del plazo
Art 268.-Plazo de las concesiones
Art 269.-Causas de resolución
Art 270.-Aplicación de las causas de resolución
Art 271.-Efectos de la resolución
Art 272.-Destino de las obras a la extinción de la concesión
Art 273.-Subcontratación
Art 274.-Adjudicación de contratos de obras por el concesionario
Titulo CAPÍTULO III.-Contrato de gestión de servicios públicos
Art 275.-Ámbito del contrato
Art 276.-Régimen jurídico
Art 277.-Modalidades de la contratación
Art 278.-Duración
Art 279.-Ejecución del contrato
Art 280.-Obligaciones generales
Art 281.-Prestaciones económicas
Art 282.-Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio económico
Art 283.-Reversión
Art 284.-Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios auxiliares
Art 285.-Incumplimiento del contratista
Art 286.-Causas de resolución
Art 287.-Aplicación de las causas de resolución
Art 288.-Efectos de la resolución
Art 289.-Subcontratación
Titulo CAPÍTULO IV.-Contrato de suministro
Art 290.-Arrendamiento
Art 291.-Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes en comercio internacional
Art 292.-Entrega y recepción
Art 293.-Pago del precio
Art 294.-Pago en metálico y en otros bienes
Art 295.-Facultades de la Administración en el proceso de fabricación
Art 296.-Modificación del contrato de suministro
Art 297.-Gastos de entrega y recepción
Art 298.-Vicios o defectos durante el plazo de garantía
Art 299.-Causas de resolución
Art 300.-Efectos de la resolución
Titulo CAPÍTULO V.-Contratos de servicios
Art 301.-Contenido y límites
Art 302.-Determinación del precio
Art 303.-Duración
Art 304.-Régimen de contratación para actividades docentes
Art 305.-Ejecución y responsabilidad del contratista
Art 306.-Modificación de estos contratos
Art 307.-Cumplimiento de los contratos
Art 308.-Causas de resolución
Art 309.-Efectos de la resolución
Art 310.-Subsanación de errores y corrección de deficiencias
Art 311.-Indemnizaciones
Art 312.-Responsabilidad por defectos o errores del proyecto
Titulo CAPÍTULO VI.-Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
Art 313.-Régimen jurídico
Art 314.-Duración
Art 315.-Financiación
LIBRO V.-Organización administrativa para la gestión de la contratación
Titulo TÍTULO I.-Órganos competentes en materia de contratación
Titulo CAPÍTULO I.-Órganos de contratación
Art 316.-Órganos de contratación
Art 317.-Autorización para contratar
Art 318.-Desconcentración
Art 319.-Abstención y recusación
Titulo CAPÍTULO II.-Órganos de asistencia
Art 320.-Mesas de contratación
Art 321.-Mesa especial del diálogo competitivo
Art 322.-Mesa de contratación del sistema estatal de contratación centralizada
Art 323.-Jurados de concursos
Titulo CAPÍTULO III.-Órganos consultivos
Art 324.-Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
Art 325.-Órganos consultivos en materia de contratación de las Comunidades Autónomas
Titulo TÍTULO II.-Registros Oficiales
Titulo CAPÍTULO I.-Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas
Art 326.-Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
Art 327.-Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de las Comunidades Autónomas
Art 328.-Contenido del Registro
Art 329.-Voluntariedad de la inscripción
Art 330.-Responsabilidad del empresario en relación con la actualización de la información registral
Art 331.-Publicidad
Art 332.-Colaboración entre Registros
Titulo CAPÍTULO II.-Registro de Contratos del Sector Público
Art 333.-Registro de Contratos del Sector Público
Titulo TÍTULO III.-Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos
Titulo CAPÍTULO ÚNICO.-Plataforma de Contratación del Estado
Art 334.-Plataforma de Contratación del Estado
Disposición Adicional primera.-Contratación en el extranjero
Disposición Adicional segunda.-Normas específicas de contratación en las Entidades Locales
Disposición Adicional tercera.-Reglas especiales sobre competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las comunicaciones
Disposición Adicional cuarta.-Contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro
Disposición Adicional quinta.-Contratos reservados
Disposición Adicional sexta.-Disposiciones aplicables a las Universidades Públicas
Disposición Adicional séptima.-Exención de requisitos para los Organismos Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos
Disposición Adicional octava.-Contratos celebrados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
Disposición Adicional novena.-Normas especiales para la contratación del acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones
Disposición Adicional décima.-Modificaciones de cuantías, plazos y otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias
Disposición Adicional undécima.-Actualización de cifras fijadas por la Unión Europea
Disposición Adicional dudécima.-Cómputo de plazos
Disposición Adicional decimotercera.-Referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido
Disposición Adicional decimocuarta.-Espacio Económico Europeo
Disposición Adicional decimoquinta.-Normas relativas a los medios de comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley
Disposición Adicional decimosexta.-Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley
Disposición Adicional decimoséptima.-Sustitución de letrados en las Mesas de contratación
Disposición Adicional decimoctava.-Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad
Disposición Adicional decimonovena.-Responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas
Disposición Adicional vigésima.-Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
Disposición Adicional vigésima primera.-Contratos incluidos en los ámbitos de la defensa y de la seguridad
Disposición Adicional vigésima segunda.-Régimen de contratación de ciertos Organismos
Disposición Adicional vigésima tercera.-Prácticas contrarias a la libre competencia
Disposición Adicional vigésima cuarta.-Prestación de asistencia sanitaria en situaciones de urgencia
Disposición Adicional vigésima quinta.-Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales
Disposición Adicional vigésima sexta.-Protección de datos de carácter personal
Disposición Adicional vigésima séptima.-Agrupaciones europeas de cooperación territorial
Disposición Adicional vigésima octava.-Adquisición Centralizada de medicamentos y productos sanitarios con miras al Sistema Nacional de Salud
Disposición Adicional vigésima novena.-Fórmulas institucionales de colaboración entre el sector público y el sector privado
Disposición Adicional trigésima.-Régimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella
Disposición Adicional trigésima primera.-Autorización del Consejo de Ministros en concesiones de autopistas de competencia estatal
Disposición Transitoria primera.-Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
Disposición Transitoria segunda.-Fórmulas de revisión
Disposición Transitoria tercera.-Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los mismos
Disposición Transitoria cuarta.-Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas
Disposición Transitoria quinta.-Régimen transitorio de los procedimientos de adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por entidades que no tienen el carácter de Administración Pública
Disposición Transitoria sexta.-Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley
Disposición Transitoria séptima.-Régimen supletorio para las Comunidades Autónomas
Disposición Transitoria octava.-Procedimientos en curso
Disposición Final primera.-Actualización de las referencias a determinados órganos
Disposición Final segunda.-Títulos competenciales
Disposición Final tercera.-Normas aplicables a los procedimientos regulados en esta Ley
Disposición Final cuarta.-Habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica
Disposición Final quinta.-Fomento de la contratación precomercial
Disposición Final sexta.-Habilitación para el desarrollo reglamentario
ANEXO I.-Actividades a que se refiere el apartado 1 del artículo 6
ANEXO II.-Servicios a que se refiere el artículo 10
ANEXO III.-Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos de contratación del sector de la defensa

Accesos adicionales:

© Editorial Aranzadi